隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那麽正式、規範的合同是什麽樣的呢?以下是我收集整理的農村自建房施工合同 協議書 ，希望能夠幫助到大家。
農村自建房施工合同協議書1
發包方(甲方)：________________
承包方(乙方)：________________
第壹條工程概況
1、工程名稱：農村自建房屋裝飾裝修。
1、施工地點：玉溪市江川縣。
1、房屋概況：房型________(層)，建築面積約________平方米。
第二條裝修施工內容
甲方將自建房的裝修工程承包給乙方，施工內容為：水電改造工程、地磚、瓷磚鋪貼，吊頂安裝，包水管，頂面、墻面塗料，材料安裝，隔斷制作，搬運工程等其他裝修工程中應包含的所有工程。
第三條承包方式
包工不包料，由甲方提供裝修所需材料，乙方提供施工工具、招聘組織施工人員進行施工作業。裝修設計方案由甲乙雙方***同商定後實施，施工過程中甲方如有需要調整方案的及時通知乙方，乙方應無條件采納。
第四條裝修價款
本合同項下裝修項目總價款：________元(包括屋內垃圾清理費和材料搬運費)，大寫________(人民幣整)，該價款為施工包幹價。
第五條裝修款項支付方式
乙方裝修施工竣工後十天內，甲方對房屋裝修進行竣工驗收，驗收合格後三十天內甲方壹次性向乙方支付總價款的95%，剩余總價款的5%作為質量保證金，質保期壹年，質保期屆滿房屋裝修質量沒有問題的，甲方將質保金退還乙方。
第六條裝修工期：自____年__月__日開工，至____年__月__日竣工，工期為________天。
第七條乙方在施工過程中如對甲方提供的材料造成損害，損害材料價值200元以內(包括本數)的，甲方可不予追究;損害材料價值超過200元的，乙方應全額賠償甲方。
第八條乙方自行招聘施工工人進行裝修施工，工人管理和勞務費由乙方自行負責;乙方應制定相應施工安全制度並嚴格落實，如施工工人在裝修施工過程中發生安全事故，涉及到的法律責任、經濟賠償責任由乙方全部承擔，且甲方若因此被法院等司法機關判決承擔賠償責任的，甲方有權根據本約定向乙方追償或直接從工程款裏扣除。
第九條本合同項下裝修項目乙方不得再轉包或分包給第三人，如乙方違反本約定，甲方有權立即解除合同並追究乙方違約責任。
第十條協議的變更和解除
1、乙方違反本合同第九條約定的，甲方有權解除本合同，並不予支付乙方已經施工部分的工程款。
2、乙方施工過程中出現重大質量問題且不能有效整改的，甲方有權解除本合同，解除合同通知自送達乙方時生效。
第十壹條違約責任
1、乙方違反本合同第六條約定未能在工期內完成裝修工程的，每逾期壹天應向甲方承擔30元的違約金;
2、乙方施工過程中對甲方房屋主體結構造成損害的，應承擔恢復原狀、賠償損失的違約責任。
第十二條本協議壹式二份，自甲乙雙方簽字或蓋章後生效
甲、乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。因履行本合同產生爭議，由雙方協商解決;協商解決未果，由甲方所在地人民法院管轄。
甲方(簽章)：________乙方(簽章)：________
住所：________住所：________
法定代表人：________法定代表人：________
委托代理人：________委托代理人：________
電話：________電話：________
________年________月________日________年________月________日
農村自建房施工合同協議書2
甲方：________________(姓名，身份證號碼)
乙方：________________(姓名，身份證號碼)
甲方擬建房屋壹座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自願簽訂本加工承攬合同。
壹、雙方權利義務
1、甲方負責提供石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等建築材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。
2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟 經驗 ，負責施工建設並交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的'，可順延工期。
①乙方加強對其人員的 安全 教育 ，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由於乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。
②乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量要求
乙方應當本著保質保量的原則，按照圖紙施工，加強質量管理。
重要施工過程：如地基、澆鑄須經甲方驗收後方能進行下壹工序。
甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。
房屋建成後壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。
三、付款方式
工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣___元。
付款時間：第壹次付款在施工開始後___天內，第二次付款在___，第三次付款在___，第四次付款在房屋峻工並經甲方檢驗後____天內給付。
四、違約責任
由於工程質量達不到要求的，乙方要進行 修理 、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因導致使合同無法履行的，乙方應承擔違約金___元，並賠償因其違約給甲方造成的壹切損失。
乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。
在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。
五、爭議解決辦法
發生合同爭議時，雙方應友好協商。
如協商不成，雙方可將爭議提交人民調解委員會調解或向人民法院起訴。
六、附則
本合同壹式兩份，甲乙雙方當事人各執壹份。
本合同自簽訂之日起生效。
以上合同，雙方必須***同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字：________乙方簽字：________擔保人：________
________年________月________日________年________月________日________年________月________日
農村自建房施工合同協議書3
發包人：____________
居民身份證號碼：____________聯系電話：____________
通訊地址：____________
承包人：____________
(承包人為建築施工企業的填寫以下內容)
通訊地址：____________
郵政編碼：____________聯系電話：____________
統壹社會信用代碼：____________企業資質證書號：____________
法定代表人：____________聯系電話：____________
委托代理人：____________聯系電話：____________
(承包人為農村建築工匠的填寫以下內容)
居民身份證號碼：____________聯系電話：____________
通訊地址：____________
根據《中華人民***和國合同法》《浙江省農村住房建設管理辦法》以及其他有關法律規定，遵循平等、自願、公平和誠實信用的原則，雙方就低層農村住房建設(以下簡稱建房)施工有關事項協商壹致，***同達成如下協議：
壹、建房概況
1.建房地點：
2.建房規模：____________層，總建築面積____________㎡;結構形式(在□中以劃√方式選定，只能選擇壹項)：□框架結構;□磚混結構;□木結構;□其他___________________________。
3.宅基地用地批準文件文號：____________;鄉村建設規劃許可證(建設工程規劃許可證)證號：____________。
二、承包內容和方式
1.承包人按照發包人提供的設計圖紙，承擔以下內容的施工(在□中以劃√方式選定，可以選擇多項)：□地基基礎;□主體結構;□電氣管線;□給排水管道;□化糞池工程;□其他____________。
2.承包方式(在□中以劃√方式選定，只能選擇壹項)：□包工包料;□包清工;□部分承包;□其他____________。建築材料、建築構(配)件和設備除附件預算清單中註明由發包人提供的外，均由承包人提供。
三、合同工期
計劃開工日期：____年____月____日;計劃竣工日期：____年____月____日。工期總日歷天數：____天。
四、價款支付和費用承擔
1.總價款：人民幣(大寫)____(元)，價款構成詳見附件預算清單。經雙方協商壹致變更施工內容的.，變更部分的費用按實增減。
2.發包人按照以下約定向承包人支付合同價款(在□中以劃√方式選定，只能選擇壹項)：
□按施工進度支付：
(1)開工時支付預付款人民幣(大寫)____(元);
(2)地基基礎驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(3)地上壹層驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(4)地上二層驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(5)地上三層驗收合格之日起____日內支付進度款人民幣(大寫)____(元);
(6)竣工結算完成後____日內付清剩余價款人民幣(大寫)____(元)。
□其他付款方式：
3.承包人承擔其雇傭的施工人員的勞動報酬，以及因施工活動導致的施工人員或者其他人員的人身、財產損失，但是，因發包人原因導致或者加重的損失，由發包人承擔。
五、施工要求
1.發包人應當在開工____日前向承包人提供設計圖紙，並保證建房地點通電、通水、通路，場地具備施工條件，與周邊鄰居不存在影響施工的糾紛。
2.發包人和承包人提供的建築材料、建築構(配)件和設備均應當符合國家和省規定標準，除就地取材的竹、木等材料外，應當有生產合格證。發包人不得要求承包人使用不合格的建築材料、建築構(____配)件和設備。
3.承包人應當按照設計圖紙、施工技術標準和操作規程施工，采取安全施工 措施 ，及時發現和消除施工、消防等安全隱患。承包人應當接受發包人、設計單位或者人員、行政機關及其委托的專業機構依法實施的監督檢查，對檢查中發現的質量、安全隱患及時整改。
4.承包人完成隱蔽工程施工後，應當提前____日通知發包人驗收。發包人不能按時驗收的，應當在驗收前向承包人提出延期要求。發包人未按時進行驗收，也未通知承包人延期的，承包人有權自行驗收，驗收結果視為發包人認可。隱蔽工程未經驗收合格的，不得進入下壹道工序施工。
5.承包人完成全部施工內容，並備齊施工檔案資料後，可以通知發包人進行竣工驗收。發包人應當自收到通知之日起____日內組織承包人和設計、監理等單位或者人員進行竣工驗收。驗收合格的，發包人應當在____日內向承包人簽發接受交付的憑證。驗收不合格的，承包人應當返工、修復或采取其他補救措施，由此增加的費用和(或)延誤的工期由承包人承擔。承包人在完成返工、修復或采取其他補救措施後，應當通知發包人，按本項約定的程序重新進行竣工驗收。建房未經驗收或驗收不合格的，發包人不得使用。
6.承包人對建房承擔質量保修責任，保修期為：地基基礎和主體結構____年，屋面防水、有防水要求的衛生間、房間和外墻面防滲____年，電氣管線、給排水管道____年。保修期自竣工驗收合格之日起算;建房未經竣工驗收，發包人擅自使用的，保修期自其實際占有之日起算。
7.建房經竣工驗收合格的，以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期;因發包人原因，自收到通知之日起____日內未完成竣工驗收的，以承包人通知發包人進行竣工驗收之日為竣工日期;建房未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以其實際占有之日為竣工日期。
六、竣工結算
承包人應當自竣工驗收合格之日起____日內向發包人提供結算清單，發包人應當自收到結算清單之日起____日內完成審核，逾期未完成審核且未提出異議的，視為認可承包人提交的結算清單。承包人對發包人審核意見有異議的，應當自收到審核意見之日起____日內提出，逾期未提出異議的，視為認可審核意見。對於雙方認可的結算價款，發包人應當按照本合同第四條的約定支付給承包人;對於其中壹方有異議的結算價款，按照本合同第八條約定的爭議解決方式處理。
七、違約責任
1.發包人具有下列情形之壹的，承擔相應的違約責任：
(1)發包人未按合同約定期限和數額支付合同價款的，按日計算向承包人支付逾期應付款萬分之____的違約金，逾期超過____日的，承包人可以解除合同;
(2)發包人提供的建築材料、建築構(配)件和設備的規格、數量或質量不符合合同約定，導致承包人返工、修復或者給承包人造成其他損失的，承擔承包人相應損失;
(3)發包人違反合同約定造成停工的，按每日____元的標準向承包人支付違約金;
(4)發包人未能按照合同約定履行其他義務的，承擔因此造成的承包人實際損失。
2.承包人具有下列違約情形之壹的，承擔相應的違約責任：
(1)承包人違反合同約定采購和使用不合格的建築材料、建築構(配)件和設備，給發包人造成損失的，承擔發包人相應損失;
(2)承包人施工質量不符合合同約定的，承擔發包人相應損失;
(3)承包人未按合同約定期限完成施工，造成工期延誤的，按每日____元的標準向發包人支付違約金，工期延誤超過____日的，發包人可以解除合同;
(4)承包人未按照合同約定履行保修義務或者其他義務的，承擔因此造成的發包人實際損失。
八、爭議解決
因合同及合同有關事項發生的爭議，雙方可以通過協商、調解解決，也可以按下列方式解決(在□中以劃√方式選定，只能選擇壹項)：
□向____仲裁委員會申請仲裁;
□向____人民法院提起訴訟。
九、其他事項
1.附件預算清單是合同的組成部分。合同未盡事宜，雙方可以另行簽訂補充協議，補充協議是合同的組成部分。
2.本合同自雙方簽字或者蓋章之日起生效。
3.本合同壹式____份，具有同等法律效力，發包人執____份，承包人執____份。
附件：預算清單
發包人(簽字或者蓋章)：
承包人(簽字或者蓋章)：
簽訂日期：____年____月____日
農村自建房施工合同協議書4
甲方(發包方)：
身份證號：
乙方(承攬方)：
身份證號：
甲方將位於大冶市金牛鎮胡鐵村澗塘王灣的自住房的建設工程承包給乙方進行施工，經雙方協商，就該工程的施工承包事宜達成如下協議：
壹、雙方權利義務
⒈承包方式：采取包工不包料方式承包，甲方提供建房所需的材料包括：紅磚、河砂、碎石、水泥、鋼材、鐵釘、水電等建築材料。根據施工進度，乙方應提前7天通知甲方購買所需材料。乙方提供勞務、施工技術、施工工具機械及生產生活的壹切用具。施工人員的夥食煙酒吃住行等由乙方自理。
⒉當事人明確：雙方屬於承攬合同關系，不存在雇傭關系。
⒊攪拌機、震動器等施工機械以及 木工 模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
⒋工期從年月日開始建設，至年月日完工，為期天。如發生下雨、停電等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。
⒌施工安全要求：乙方所雇傭工人的人身意外險由乙方購買。乙方必須按照安全施工規範和要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別註意安全施工，杜絕壹切事故，並承擔由於自身安全措施不到位而造成的事故責任和因此發生的壹切費用。如有此類情況出現，責任與甲方無關 。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
7、工程結束後，乙方負責清運工地周圍及室內所有的建築垃圾，並打掃幹凈。
二、被建房屋包括：主房為層結構，底層高米，二層高米，三層高米。甲方將包括地基、屋頂在內的所有房屋建設工程的施工全部承包給乙方(包括貼外墻瓷磚、樓梯、露臺欄桿、斜坡屋頂的建造)。
三、主要施工要求
乙方按照設計圖紙進行建造，房型照片和設計圖紙為合同附件。甲方房屋主體工程包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、紮鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層、斜坡屋頂的建造等工程.
主要施工要點：
1、本房屋地基采用條形基礎鋼筋混凝土現澆方式施工。
2、開挖標準三級化糞池壹個。
3、工程需預布排水管留口，室外落水管需要預留孔，室外場地排水配套窨井池個。
4、混凝土現澆構造梁柱***個，獨立基礎個，詳見設計圖紙;基礎采用預制板架空方式，並做防潮處理。
5、壹層、二層、三層頂樓板為鋼筋混凝土現澆施工。
6、三層頂為四面斜坡屋頂結構，采用木椽木板加防水隔層處理結構，非鋼筋混凝土現澆。
7、主房室外和附屬房墻面貼墻面磚並作勾縫處理，不貼瓷磚部分的內外墻采用水泥砂漿粉兩遍，並刮平達到標準要求。
8、主房露臺部分水泥找坡抹平，並按甲方要求做好防水施工。
9、水電安裝由委托水電工實施，施工過程中乙方需要加強與水電工的配合。
四、工程質量要求
1、乙方按圖紙要求進行施工，若發現圖紙有不合理部分，經甲乙雙方***同協商，在取得明確壹致的施工方案後，乙方方可再進行施工。
2、乙方必須嚴格、全面、認真按照國家頒發的建築工程規範、規程、合格標準和技術要求進行施工，工程質量應達到國家或專業的質量檢驗評定標準的合格條件。如因乙方施工失誤造成質量缺陷或質量問題，由乙方賠償相應損失並無償整改。若是不可修復或改造的嚴重問題甲方將有權拒付壹切費用。
3、乙方完成基礎以及每層的梁、柱、板面布筋後，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準後才能進行下壹步的施工。如因乙方原因造成返工，返工材料等費用由乙方負責。
4、梁、柱、樓面的澆築必須壹次性完成。
5、工程竣工後，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。如出現水平垂直度達不到標準要求或是存在滲水漏雨等建築質量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失。重新修繕的費用(包括修繕工時費用和材料費用)，全部由乙方承擔。
6、施工工程中因乙方或其他原因造成工程範圍外的損壞由乙方負責並修復。
五、工程費用的計算
1、工程承包方式為包工不包料，施工過程中的水費、電費、建築材料費由甲方承擔。
2.承建工程價格：承建工程總價***元整(大寫：)。
六、付款方式
工程開工前預付元，順利完工後，工程款於工程完工後壹個月內付清90%(包含首付元)，預留10%工程款作為質保金，實際完工後壹年內無質量問題，付清尾款。(如若以現金方式付款，乙方須給甲方開具收條)。
七、補充事項:
1.乙方負責主體工程周邊混凝土場地的澆築。
八、爭議解決辦法
⒈發生合同爭議時，雙方應友好協商。
⒉如協商不成，雙方可將爭議提交人民法院進行裁決。
九、附則
1、本合同壹式兩份，甲乙雙方當事人各執壹份。本合同自簽訂之日起生效。
2、雙方必須***同遵守以上合同。如經雙方協商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方簽字：
日期： 日期：
農村自建房施工合同協議書5
甲方：姓名(或名稱)：
住址：
身份證號：
電話：
乙方：姓名(或名稱)：
住址：
身份證號：
電話：
甲方將位於的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：
壹、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設並自行解決建設施工所需要的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應註意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由於乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。施工圖紙經雙方簽字，不能隨便更改，如需要更改雙方商量後同意。
二、被建房屋的建築面積為平方米，甲方將包括地梁在內的的房屋建築工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼內外墻的瓷磚、室內地板磚、樓梯及其附屬設施、衛生間地板磚、廚房操作臺、木工、水電管線安裝等)。乙方的施工承包單價為每平方米元，工程總價款為元。
三、施工要求
①地工基礎：深度70公分寬度60公分裏面寬度40公分
②墻體外墻3.7內墻2.4砌築時內外錯縫壹般采用水泥沙漿，強度要達到(150號).四角有構造柱四角和內樣交換處壹般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三壹砌築法(壹快磚壹鏟灰壹擠揉)並使用前必須把磚 潛水 濕潤。
③圈過梁：過梁高度不低於12公分，鋼筋直徑不宜小於10毫米，剛箍直徑不低於6毫米，距不宜超過250毫米，圈梁高度不低於200毫米上下圈梁。
④屋頂先腳板，鋼筋不宜12毫米，距離16公分，混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分，後面15公分，爐灰上面5公分混淋土，2公分沙漿抹廣抹墻裏外水泥沙漿抹廣1/3
⑤地板磚6060黑白由甲方自選定價10元壹塊，如造過10元由甲方自付，磚黑白由甲方自選衛生間墻磚，不低於1.8元，墻內刷房池塗料，電線用4平米銅芯線，每件房壹只熱光燈插座壹只開關壹只
⑥門窗：內門用實木門，窗戶。塑鋼海螺牌外門，防盜門，乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
⑦室內自來水，下水管由乙方負責。工程工期為：年月日(公歷/農歷)—年月日(公歷/農歷)，按日歷工期計算。乙方應按時施工，如因乙方的原因造成工期拖延的，每拖延壹天，每平方米減少工錢元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
⑦乙方應按照甲方的建房質量要求保證施工質量。房屋完工交工後，由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建築質量問題，乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止，並賠償因建築質量問題給甲方造成的全部損失，重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。
四、付款方式
開工付40%，土墻砌好付40%，刷塗料前付40%，70%交工壹次付清。還聲譽%壹年維修給清。
五、本協議自甲、乙雙方在該協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議壹式三份。甲方、乙方各壹份，見證人壹份。
經雙方協議如下：
甲方簽字(簽章)：
乙方簽字(簽章)：
見證人簽字(簽章)：
簽約時間：年月日(公歷/農歷)
簽約地點：
農村自建房施工合同協議書相關 文章 ：
★ 農村自建房合同協議書
★ 2021年正規農村自建房施工合同書
★ 農村建房合同範本4篇2020
★ 農村建房承包合同書範文6篇最新2022
★ 農村私人建房承包合同5篇
★ 標準自建房承包合同範本6篇
★ 農村自建房協議書模板
★ 農村包工建房施工合同範本
★ 農村建房包工不包料合同樣本(2)
★ 建房承包合同書範本3篇